Бесплатная горячая линия

8 800 700-88-16
Главная - Автомобильное право - Заявка договор на ремонт автомобиля образец

Заявка договор на ремонт автомобиля образец

Заявка договор на ремонт автомобиля образец

Договор на техническое обслуживание и ремонт автомобилей — образец 2021 года


Владельцы автомобилей или юридические лица нередко прибегают к помощи организаций, занимающихся ремонтом или техническим обслуживанием транспортных средств. Не всегда неисправность или повреждение можно ликвидировать самостоятельно, поэтому вмешательство специалистов бывает просто необходимым.Оказание услуг по ремонту автомобиля должно оформляться договором, чтобы избежать различных неприятных моментов.

Заключив письменное соглашение, владелец ТС становится потребителем услуги и попадает под действие Закона о защите прав потребителя. Поэтому при наличии претензий к качеству произведенных работ он вправе потребовать возврата средств или устранения недоделок.Помимо основных моментов, связанных с ремонтом или ТО, в соглашении можно прописать гарантийные условия, которые будут действовать в определенный период времени после ремонта.

Разберемся, каким должен быть договор на ремонт и техническое обслуживание автомобиля.В каждом автосервисе имеется типовой бланк договора, разработанный самостоятельно. Законодательство не устанавливает строгих шаблонов для этого документа и автосервис вправе использовать свой бланк.Клиенту необходимо внимательно прочитать текст договора перед заполнением и подписанием.

Любое разногласие должно быть обсуждено сторонами. При наличии изменений или дополнений они должны быть внесены в документ еще до момента подписания.Как уже сказано, строгой формы соглашения не существует, но при его составлении должны быть внесены следующие моменты:

  1. устанавливается возможность предъявления претензий со стороны заказчика, если уже после приемки машины он обнаружил недостатки, связанные с ремонтом, а также возможность их исправления в разумные сроки;
  2. отдельным разделом устанавливается процедура возврата ТС после ремонта заказчику. Возврат должен осуществляться на основании передаточного акта, который оформляется после получения всей суммы стоимости произведенных работ;
  3. в тексте документа должна содержаться фраза, ссылающаяся на заказ-наряд, по которому будут осуществляться необходимые работы. Этот заказ-наряд является приложением к договору и его неотъемлемой частью;
  4. завершает документ раздел, содержащий полные реквизиты сторон и их подписи.
  5. прописывается пункт о том, что заказчик предъявил документы о праве собственности или эксплуатации на автомобиль, передаваемый по договору в ремонт;
  6. далее следуют условия исполнения договора, которые включают в себя обстоятельства предстоящего ремонта. Это условия передачи ТС, приобретения и установки запасных частей, объема и стоимости работ;
  7. необходимо удостовериться, что в договоре имеется пункт об ответственности автосервиса в случае полной утраты автомобиля или какого-либо из его узлов;
  8. дополнительно в договор могут быть включены иные положения, уточняющие правовые отношения между сторонами;
  9. права и обязанности сторон с установкой точной даты, не позднее которой подрядчик должен приступить к работам, а также срока или даты их завершения, требований по соблюдению условий сохранности автомобиля и возможностью заказчиком осуществлять контроль за ходом работ;
  10. дата и место составления договора;
  11. необходимая информация об обеих сторонах договора: со стороны заказчика – ФИО, реквизиты паспорта, адрес по прописке, контактный телефон; со стороны исполнителя (подрядчика): наименование автомастерской, ФИО директора если это юридическое лицо, ФИО, паспортные данные, если ИП;
  12. полное описание транспортного средства с указанием марки, модели, номеров VIN, регистрационного и основных агрегатов, а также примерной стоимости ТС на момент заключения договора;
  13. в обязанности заказчика входит своевременная и полная оплата произведенных работ;

Стоимость ремонта или техобслуживания автомобиля устанавливается по договоренности сторон и прейскуранту цен, установленному подрядчиком. Однако, в ходе работ может оказаться, что для качественного ремонта требуется замена ряда запасных частей.

Этот момент должен регламентироваться договором.

Обязательно обратите внимание на пункт о том, что предварительно заказчик должен быть извещен о необходимости и стоимости замены.

Дополнительно следует установить, что заказчик вправе следить за ходом ремонта.Проблемы могут возникнуть на любой из этапов производства работ.

Поэтому в договоре должно быть максимально полно учтено все, что может быть связано с приемкой, ходом работ и получением авто.

Договорные отношения между заказчиком и подрядчиком подпадают под действие закона о защите прав потребителей и некачественное исполнение услуги является поводом для восстановления прав в судебном порядке. Поэтому перед подписанием следует внимательно изучить все нюансы.Понравилась статья?

Поделиться с друзьями:

Образцы договоров

на техническое обслуживание и ремонт автомобильной техники г.

Москва 10 июня 2013 года ООО «Иванов», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Иванова И.И., действующего на основании Устава, и ООО «Петров», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Петрова П.П., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем.
Москва 10 июня 2013 года ООО «Иванов», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Иванова И.И., действующего на основании Устава, и ООО «Петров», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Петрова П.П., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем.

1. Предмет договора 1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства: — по ремонту и техническому обслуживанию принадлежащей Заказчику автомобильной техники (далее по тексту — автомобилей) в период ее эксплуатации, включая предоставление необходимых запасных частей и расходных материалов; — по продаже Заказчику по его заявке необходимых запасных частей, расходных материалов и аксессуаров; — по ремонту автомобильных сигнализаций и аудио (видео) — аппаратуры, установленной непосредственно Исполнителем. 2. Порядок выполнения работ 2.1.

Заявка на очередное техническое обслуживание или ремонт осуществляется уполномоченным представителем Заказчика по телефону (факсу) или письменно. 2.2. После осмотра автомобиля и составления ведомости дефектов Исполнитель информирует Заказчика об ориентировочной стоимости и сроках выполнения работ (оказания услуг) по техобслуживанию и ремонту (включая стоимость запчастей, аксессуаров и расходных материалов) до принятия автомобиля на техобслуживание и ремонт. 2.3. Окончательная стоимость работ (услуг) и срок их выполнения (оказания) фиксируются в заказ-наряде при приемке автомобиля Исполнителем на техобслуживание и ремонт, и заверяются подписями ответственных лиц Заказчика и Исполнителя, права подписи которых оформлены распорядительным письмом или доверенностью.

2.4. В случае отсутствия на складе Исполнителя запасных частей, требуемых для ремонта, Исполнителем после согласования с Заказчиком сроков и цен оформляется заявка на поставку с завода-изготовителя необходимых запасных частей.

После получения запасных частей Исполнитель согласовывает с Заказчиком срок повторного предъявления автомобиля на техническое обслуживание или ремонт. 2.5. В случае выявления в ходе техобслуживания или ремонта по заявке Заказчика каких-либо дополнительных, не отмеченных в заявке, неисправностей, влияющих на безопасность дорожного движения, Исполнитель незамедлительно информирует об этом Заказчика с указанием ориентировочной стоимости устранения неисправностей.

Заказчик без промедления обязан принять решение о необходимости выполнения указанных работ (оказания услуг) и сообщить об этом Исполнителю по факсу или письменно. Неисправность устраняется с составлением дополнительного заказ-наряда в ходе работ (услуг) по выполнению основной заявки при наличии необходимых запчастей и материалов на складе Исполнителя. 2.6. Исполнитель отпускает продаваемые запасные части и материалы представителю Заказчика при наличии доверенности от Заказчика на основании заявки, представленной Заказчиком.

2.7. В случае отказа Заказчика от проведения отдельных работ (оказания услуг), которые, по мнению Исполнителя, необходимо произвести (оказать) на автомобиле Заказчика, Исполнитель делает отметку в заказ-наряде об отказе за подписью Заказчика.

2.8. При получении автомобиля из ремонта Заказчик обязан проверить его комплектность, объем и качество выполненных работ, а также исправность узлов и агрегатов, подвергшихся ремонту. Одновременно Исполнитель передает Заказчику счет (наряд), счет-фактуру на выполненные работы.

2.9. При получении автомобиля после ТО, проводимого по «Графику планового ТО автомобилей», Исполнитель передает Заказчику информацию (заполняет раздел «Рекомендации заказ-наряда») о выявленных недостатках, не влияющих на безопасность дорожного движения и марках заправленных масел и жидкостей. 3. Права и обязанности сторон

Договор на оказание услуг автосервиса

ДОГОВОР № _______по предоставлению автосервисных услуг г. Челябинск»___» ________ 20___ годаИндивидуальный Предприниматель Соколов Андрей Анатольевич (свидетельство о государственной регистрации серия 74 номер 001815578, выдано ИМНС России по Калининскому району г.

Челябинска 28.05.2004г., ОГРНИП 304744714900102), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и ___________________ (наименование организации заказчика), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________ (руководитель организации заказчика), действующего на основании _______________, с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА1.1. По настоящему договору Заказчик поручает Исполнителю, а Исполнитель принимает на себя обязательство, осуществлять ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств, а также узлов и агрегатов автотранспортных средств Заказчика (далее по тексту «Продукция»).1.2. Заказчик, согласно договору заказа-наряда на работы (далее по тексту «заказ-наряд») и в соответствии с условиями настоящего договора, обязуется принять и оплатить оказанные Исполнителем услуги.1.3.

Заказ-наряд является неотъемлемой частью настоящего договора и содержит следующую информацию:1.3.1.

(выполненные работы) — наименование и стоимость выполненных работ, которые были ранее согласованы сторонами на основании заявки Заказчика и оформлены в виде предварительного договора заказа-наряда на работы;1.3.2. (расходная накладная) — наименование, количество и стоимость запасных частей и материалов, использованных Исполнителем при выполнении заявочных работ.1.4. Ориентировочный срок оказания услуг Исполнитель устанавливает самостоятельно в зависимости от их сложности.

При необходимости проведения дополнительных работ, по согласованию между сторонами, срок может быть увеличен. Возможно досрочное выполнение работ Исполнителем.1.5. Исполнитель оказывает Заказчику, с привлечением третьих лиц, услуги по утилизации резинотехнических изделий от автомобильной техники, автомобильных аккумуляторных батарей, отработанных смазочных материалов и специальных жидкостей, применяемых в автомобильной технике, высвободившихся в результате выполнения работ Исполнителем по настоящему договору.

При этом, все материалы, высвободившихся в результате выполнения работ и подлежащие утилизации, Заказчик оставляет у Исполнителя. 2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ2.1.

Стоимость работ определяется согласно прейскуранту Исполнителя и согласовывается сторонами при оформлении предварительного заказ-наряда.2.2.

Перечень работ, материалов, запасных частей и их стоимость может быть изменена при необходимости в ходе выполнения работ, при этом все изменения вступают в силу, только после их согласования сторонами. Заказчик вправе отказаться от оплаты работ, материалов и запасных частей, которые не были согласованы сторонами.2.3.

Сопутствующие работы Исполнителя, необходимые для выполнения работ, стоимость которых не превышает 10% от первоначальной стоимости по заказ-наряду с учётом стоимости материалов и запасных частей — согласованию между сторонами не подлежат.2.4.

Расчёт Заказчика с Исполнителем, за оказанные услуги по настоящему договору, осуществляется в следующем порядке:2.4.1. В случае безналичного перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя, Заказчик осуществляет 100% оплату суммы, согласно счёту на оплату, в течение 3 (Трех) календарных дней с момента подписания сторонами акта на выполненные работы.2.4.2.

В случае внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя, Заказчик осуществляет 100% оплату суммы, согласно заказ-наряду, в момент принятии работ и подписания сторонами заказ-наряда. 3. ПРИЁМКА И ПЕРЕДАЧА УСЛУГ3.1. Приёмка оказанных услуг по количеству и качеству производится представителем Заказчика в присутствии ответственного представителя Исполнителя и оформляется актом на выполненные работы.3.2.
Приёмка оказанных услуг по количеству и качеству производится представителем Заказчика в присутствии ответственного представителя Исполнителя и оформляется актом на выполненные работы.3.2. Представитель Заказчика обязан прибыть к Исполнителю для приёмки оказанных услуг точно в назначенное для этого время.3.3.

В случае наличия задолженности Заказчика перед Исполнителем по оплате ранее оказанных услуг, очередной заказ-наряд принимается в работу Исполнителем, но передача оказанных по данному заказу-наряду услуг осуществляется только при условии 100% погашения Заказчиком имеющейся задолженности.3.4.

Стороны договорились, что любые авансы, предварительные оплаты, отсрочки и рассрочки платежей в рамках настоящего договора не являются коммерческим кредитом по смыслу статьи 823 Гражданского кодекса РФ и не дают кредитору по соответствующему денежному обязательству права и не выступают основаниями для начисления и взимания процентов за пользование денежными средствами на условиях и в порядке, предусмотренных статьей 317.1 Гражданского кодекса РФ. 4. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИЯ4.1. Качество оказанных услуг должно соответствовать требованиям ГОСТ, ОСТ, ТУ и отвечать требованиям, обычно предъявляемым к аналогичным услугам.

4.2. При обнаружении недостатков оказанных услуг, возникших по вине Исполнителя, Исполнитель обязан устранить их за свой счёт в течение 7 (Семи) календарных дней с момента предъявления претензии Заказчиком.4.3. Гарантийные обязательства Исполнитель предоставляет на оказанные услуги только при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации и технического обслуживания продукции, установленных заводом-изготовителем. Гарантийные сроки на конкретные виды работ указаны в соответствующем заказе-наряде.4.4.

Гарантийные обязательства по рекламациям на услуги, оказанные Исполнителем с использованием давальческих запасных частей и материалов указываются в соответствующих заказ-нарядах. Гарантия не распространяется на сами давальческие запасные части.5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН5.1. Исполнитель обязан обеспечивать сохранность и комплектность, полученной от Заказчика продукции.5.2.

Исполнитель обязан немедленно предупредить Заказчика, и до получения от него указаний приостановить выполнение работ в случае обнаружения давальческих запасных частей и материалов ненадлежащего качества.5.3.

Заказчик обязан предоставить Исполнителю продукцию в чистом виде и в назначенное время. В случае если Заказчик в назначенное время не прибыл к месту оказания услуг, то обслуживание Заказчика осуществляется в порядке общей очереди.5.4. В случае использования в работе Исполнителем давальческих материалов и запасных частей Заказчик обязан предоставить их Исполнителю в течение 3 (Трёх) часов с момента их требования Исполнителем, гарантия на них не распространяются.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН6.1.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем условий, предусмотренных п.5.1. настоящего договора, повлекшее за собой причинение Заказчику материального ущерба, Исполнитель обязан возместить Заказчику полную стоимость причинённого ущерба.

Размер ущерба согласовывается сторонами и оформляется соответствующим актом.6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком условий, предусмотренных п.2.4. настоящего договора, Исполнитель вправе в одностороннем порядке потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 0,3 % от общей суммы задолженности за каждый день просрочки.6.3.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком условий, предусмотренных п.3.2.

и (или) п.5.4. настоящего договора, Заказчик оплачивает Исполнителю дополнительное время нахождения транспортного средства на его территории из расчёта 300 (Триста) рублей за одни сутки стоянки.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до «___» ________ 20__ года, а в части взаиморасчётов — до полного их завершения. Если стороны не приняли решения о расторжении настоящего договора, то договор считается пролонгированным на каждый последующий календарный год.7.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут, как по обоюдному согласию сторон, так и в одностороннем порядке, но только при условии направления стороной-инициатором письменного уведомления другой стороне о предложении расторгнуть настоящий договор.7.3.

В случае расторжения настоящего договора, стороны обязаны полностью выполнить взятые на себя, по настоящему договору, обязательства в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента принятия обоюдного решения о его расторжении. Моментом расторжения настоящего договора признаётся дата оформления дополнительного соглашения к настоящему договору о его расторжении, которое является неотъемлемой частью настоящего договора.7.4. Любые споры между сторонами, возникшие при исполнении условий настоящего договора, решаются путем переговоров, а при не достижении согласия — в арбитражном суде Челябинской области.7.5.

Взаимоотношения и ответственность сторон, не предусмотренные настоящим договором, регулируются действующим законодательством РФ.7.6.

Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу, и хранится у каждой из сторон.7.7. Настоящий договор считается заключённым в случае наличия на обоих экземплярах подписей уполномоченных лиц сторон, скреплённых печатями Исполнителя и Заказчика.7.8.

После подписания настоящего договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения по вопросам, касающимся настоящего договора, теряют юридическую силу.7.9. Изменения к договору действительны, если они совершены обоюдно в письменной форме в едином документе с подписями, уполномоченных лиц, заверенном печатями сторон.7.10.

Весь обмен корреспонденцией между обеими сторонами в рамках настоящего договора осуществляется в письменной форме. Под письменной формой подразумеваются также факсимильные сообщения с последующим предоставлением подлинных документов.8.

ДОКУМЕНТЫ ПРИЛАГАЕМЫЕ К ДОГОВОРУ8.1. Для ПОКУПАТЕЛЯ (юридического лица):- Ксерокопия свидетельства ОГРН, заверенная печатью предприятия;- Ксерокопия свидетельства ИНН, заверенная печатью предприятия;- Ксерокопия документов подтверждающих полномочия директора.8.2. Для ПОКУПАТЕЛЯ (индивидуального предпринимателя):- Ксерокопия свидетельства ИП;- Ксерокопия свидетельства ИНН;- Ксерокопия свидетельства ОГРН;- Копия паспорта (все заполненные страницы).

«ЗАКАЗЧИК»: «ИСПОЛНИТЕЛЬ»:(реквизиты заказчика) ИП Соколов Андрей АнатольевичИНН: 741506905882Свидетельство: № 001815578Выдано: ИМНС РФ по Калининскому району г.

ЧелябинскаДата выдачи: 28.05.2004.ОГРН: 304744714900102Р/счёт: 40802810372210025047Банк: Челябинское ОСБ № 8597БИК: 047501602К/счёт: 30101810700000000602Адрес: 454036, г. Челябинск, ул. Радонежская, 6-АТел.: 726-59-32, 8-919-33-99-021 Заказчик Исполнитель________________________ ________________________ А.А. Соколов составляется в двух экземплярах, подписывается сторонами, и является основным документом, регулирующим отношения между клиентом и автосервисом.

При необходимости текст договора может быть изменен актом разногласий или дополнен приложениями по соглашению сторон.Вы можете скачать на оказание услуг автосервиса.

Форма договора-заявки на ремонт автомобиля

» » » Бланк документа «» относится к рубрике «Договор бытового, арендного, строительного подряда».

Сохраните ссылку на документ в социальных сетях или скачайте его себе на компьютер. Форма договора-заявки Сторона 1 Договор-заявка на ремонт автомобиля Наименование фирмы Клиент (Ф.И.О.) _________________ Адрес, тел., факс ____________________ Модель автомашины _______________ Год выпуска __________________________ Гос.

Форма договора-заявки Сторона 1 Договор-заявка на ремонт автомобиля Наименование фирмы Клиент (Ф.И.О.) _________________ Адрес, тел., факс ____________________ Модель автомашины _______________ Год выпуска __________________________ Гос. номер ______________ —T———————————————————————¬ ¦ ¦ Перечень неисправностей автомобиля ¦ ¦ ¦ ¦ +-+———————————————————————+ ¦1¦ ¦ +-+———————————————————————+ ¦2¦ ¦ +-+———————————————————————+ ¦3¦ ¦ L-+———————————————————————- С условиями приема автомобиля в ремонт ознакомлен, с ориентировочной стоимостью ремонта согласен _____________ (подпись клиента) —T———————————————————————¬ ¦ ¦ Заключение мастера ¦ +-+———————————————————————+ ¦1¦ ¦ +-+—————————T——————————————+ ¦2¦ ¦ +-+—————————T——————————————+ ¦3¦ ¦ +-+—————————T——————————————+ ¦Мастер__________(подпись Клиент______________(подпись ¦ ¦мастера) клиента) ¦ L———————————————————————— Сторона 2 ———————————T—————————————¬ ¦N автомобиля ¦Пробег ¦ L———————————+————————————— —-T———————————T—————T——————¬ ¦ N ¦ Перечень выполняемых работ ¦ Исполнитель ¦ Нормо-часы ¦ ¦п/п¦ ¦ ¦ ¦ +—+———————————+—————+——————+ ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ +—+———————————+—————+——————+ ¦ 2 ¦ ¦ ¦ ¦ +—+———————————+—————+——————+ ¦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦ +—+———————————+—————+——————+ ¦ 4 ¦ ¦ ¦ ¦ +—+———————————+—————+——————+ ¦ 5 ¦ ¦ ¦ ¦ +—+———————————+—————+——————+ ¦ 6 ¦ ¦ ¦ ¦ L—+———————————+—————+——————- Подпись мастера __________ Код двигателя ____________________________ Калибровка двигателя _____________________ —-T————T———T————T————-T——————¬ ¦ N ¦Наименование¦ Артикул ¦ Накладная ¦ Кол-во ¦ Подписьвыдавшего ¦ ¦п/п¦зап.

частей ¦ ¦ N ¦ единиц ¦ зап. часть ¦ +—+————+———+————+————-+——————+ ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +—+————+———+————+————-+——————+ ¦ 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +—+————+———+————+————-+——————+ ¦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L—+————+———+————+————-+——————- Подпись мастера _____________

  1. Не секрет, что офисный труд негативно сказывается и на физическом, и на психическом состоянии работника. Фактов, подтверждающих и то и то, существует довольно много.
  2. Предлагаем вам ознакомиться с антисоветами, которые подскажут, как не надо разговаривать с начальником офисному работнику.
  3. Сплетни в рабочем коллективе – вполне обыденное явление, причем не только среди женщин, как это принято считать.
  4. На работе каждый человек проводит значительную часть своей жизни, поэтому очень важно не только то, чем он занимается, но и то, с кем ему приходиться общаться.

Раздел: Тип документа: Размер файла: 12,3 кб (txt-версия) Бесплатная юр.помощь по телефонам: +7(499)938-61-19 (Москва) +7(812)425-68-46 (Санкт-Петербург) Благодарности За сегодня, 21 октября 2021, сказали спасибо: 145 Востребованные Типы договоров

  1. 62
  2. 72
  3. 36
  4. 160
  5. 51
  6. 72
  7. 48
  8. 14
  9. 15
  10. 61
  11. 79
  12. 35
  13. 75
  14. 15
  15. 66
  16. 309
  17. 37
  18. 162
  19. 56
  20. 36
  21. 7
  22. 38
  23. 25
  24. 270
  25. 4
  26. 90
  27. 23
  28. 37
  29. 78
  30. 100
  31. 66
  32. 127
  33. 17
  34. 18

Договор-заявка на ремонт автомобиля

Сторона 1 г. __________________ «__» __________________ г.

___________________________________________________________________ (наименование ремонтной организации) Клиент ______________________________ Адрес, тел. _________________________ Модель автомашины _______________ Год выпуска ____________________________ Гос. номер _____________________________ ——T——————————————————————-¬ ¦ П/п ¦ Список неисправностей автомобиля ¦ ¦ N ¦ ¦ +——+——————————————————————-+ ¦ 1.

¦ ¦ +——+——————————————————————-+ ¦ 2.

¦ ¦ +——+——————————————————————-+ ¦ 3.

¦ ¦ +——+——————————————————————-+ ¦ 4. ¦ ¦ +——+——————————————————————-+ ¦ 5. ¦ ¦ +——+——————————————————————-+ ¦ 6.

¦ ¦ +——+——————————————————————-+ ¦ 7. ¦ ¦ +——+——————————————————————-+ ¦ 8.

¦ ¦ +——+——————————————————————-+ ¦ 9.

¦ ¦ +——+——————————————————————-+ ¦10.

¦ ¦ L——+——————————————————————— С условиями приема автомобиля на ремонт ознакомлен, с примерной стоимостью ремонта согласен __________________________. (подпись клиента) ——T——————————————————————-¬ ¦ П/п ¦ Заключение мастера ¦ ¦ N ¦ ¦ +——+——————————————————————-+ ¦ 1.

¦ ¦ +——+——————————————————————-+ ¦ 2. ¦ ¦ +——+——————————————————————-+ ¦ 3. ¦ ¦ +——+——————————————————————-+ ¦ 4.

¦ ¦ +——+——————————————————————-+ ¦ 5. ¦ ¦ +——+——————————————————————-+ ¦ 6.

¦ ¦ +——+——————————————————————-+ ¦ 7. ¦ ¦ +——+——————————————————————-+ ¦ 8.

¦ ¦ +——+——————————————————————-+ ¦ 9.

¦ ¦ +——+——————————————————————-+ ¦10.

¦ ¦ L——+——————————————————————— Мастер ___________________________ (подпись) Клиент ___________________________ (подпись) Сторона 2 ———————————-T—————————————¬ ¦ N автомобиля ¦ Пробег ¦ +———————————+—————————————+ +———————————+—————————————+ L———————————+—————————————- ——T————————T————————T——————¬ ¦ П/п ¦Список выполненных работ¦ Мастер ¦ Количество ¦ ¦ N ¦ ¦ ¦затраченных часов¦ +——+————————+————————+——————+ ¦1. ¦ ¦ ¦ ¦ +——+————————+————————+——————+ ¦2.

¦ ¦ ¦ ¦ L——+————————+————————+—————— Мастер ____________________________ (подпись) Код двигателя ______________________________________________ Калибровка двигателя _______________________________________ —-T——————T———-T————T————T—————¬ ¦П/п¦ Наименование ¦ Артикул ¦Накладная N ¦ Количество ¦ Подпись ¦ ¦ N ¦ запчастей ¦ ¦ ¦ единиц ¦ выдавшего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ запчасти ¦ +—+——————+———-+————+————+—————+ ¦1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +—+——————+———-+————+————+—————+ ¦2. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L—+——————+———-+————+————+————— Мастер ___________________________ (подпись)

Договор на ремонт автомобиля (быстрый договор)

вместе именуемые «Стороны», а индивидуально – «Сторона», заключили настоящий договор подряда на ремонт автомобиля (далее – «Договор») о нижеследующем: 1.

Предмет договора 1.1. В соответствии с Договором Подрядчик обязуется в отношении транспортного средства, указанного в пункте 1.2.

Договора (далее – «Автомобиль») выполнить работы, указанные в пункте 1.3. Договора (далее – «Работы»). Заказчик обязуется принять Работы и оплатить установленную стоимость Работ.

1.2. Автомобиль, в отношении которого Подрядчиком производятся Работы, имеет следующие характеристики: 1.2.1. Марка и модель: указать марку и модель автомобиля 1.2.2. Регистрационный номер: указать номер автомобиля 1.2.3.

Идентификационный номер (VIN): указать VIN автомобиля 1.2.4. Год выпуска: указать год выпуска 1.3. В отношении Автомобиля Подрядчиком производятся следующие Работы: указать производимые работы.

2. Права и обязанности сторон 2.1. Заказчик обязуется: 2.1.1. Предоставить Подрядчику Автомобиль для осуществления Работ в срок до г.

2.1.2. Принять выполненные Работы в сроки и в порядке, установленные Договором. 2.1.3. Оплатить выполненные Работы в объеме и в порядке, установленные Договором.

2.2. Подрядчик обязуется: 2.2.1.

Выполнить Работы в объеме и в сроки, предусмотренные Договором, а после выполнения Работ предоставить Заказчику Автомобиль. 2.2.2. Немедленно уведомить Заказчика и приостановить Работы при невозможности дальнейшего осуществления Работ в соответствии с условиями Договора. 2.2.3. Передать Заказчику информацию, связанную с эксплуатацией результата Работ, если без такой информации использование результата Работ Заказчиком невозможно или затруднительно.

Рекомендуем прочесть:  Повторный штраф за грязные номера

2.3. Заказчик вправе: 2.3.1. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик в течение 7 рабочих дней не приступает к исполнению Договора. 2.3.2. Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, выявленных при приемке осуществленных Работ.

2.4. Подрядчик вправе: 2.4.1. Не приступать к Работам или приостановить Работы и потребовать возмещения убытков в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по Договору препятствует Подрядчику исполнить собственные обязанности.

2.4.2. Получить от Заказчика полную стоимость осуществляемых Работ.

3. Срок выполнения работ 3.1. Срок выполнения Работ по Договору составляет: с г. до г., т.е. всего указать срок всего дней.

4. Стоимость работ 4.1. Стоимость Работ по Договору составляет указать стоимость работ (сумма работ прописью) рублей. 4.2. Оплата по Договору производится в момент приемки Работ.

4.3. Способ оплаты: перечисление Заказчиком денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на банковский счет (банковскую карту) Подрядчика или передача Заказчиком наличных денежных средств Подрядчику. 5. Порядок приемки работ 5.1.

Приемка Работ подтверждается подписанием Сторонами акта выполненных работ по ремонту автомобиля (Приложение 1 — ). 6. Ответственность сторон 6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязанностей по Договору в соответствии с законодательством РФ.

7. Прочие условия 7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязанностей, вытекающих из Договора. 7.2. Стороны признают, что все права и обязанности по Договору Стороны устанавливают свободно, не заблуждаются в природе Договора или фактических обстоятельствах, осознают правовые последствия заключения Договора.

7.3. Договор составлен в 2 экземплярах на русском языке по одному для каждой из Сторон.

8. Список приложений 8.1. Приложение 1 —

Договор на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта

на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортаг. «» 2021 г. в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:1.1. Заказчик поручает Исполнителю оказать услуги по ремонту, плановому техническому обслуживанию или гарантийному ремонту (далее Обслуживание) автомобилей, согласно списка (Приложение №1) заверенного подписью руководителя и печатью Заказчика с обязательным указанием марки (модели) транспортного средства, государственного регистрационного номера.

Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя по обслуживанию автомобилей в соответствии с условиями настоящего договора.1.2.

Техническое обслуживание и ремонтные работы транспортных средств осуществляются по адресу: , или по согласованию с Заказчиком на других ремонтных площадках.1.3. Заказчик уполномочивает производить фактическую сдачу и приемку автомобилей в ремонт и из ремонта доверенным лицам, имеющим надлежащим образом оформленные доверенности. Фактом, свидетельствующим о приеме автомобиля и качественном (без видимых недостатков) выполнении ремонта Исполнителем, является подписание доверенным лицом заказ-наряда.2.1.

Заказчик записывается на обслуживание автомобилей, в соответствии с действующими у Исполнителя процедурами и распорядком.2.2. Заказчик обязуется поставить на обслуживание указанное в заявке количество автомобилей в срок указанный ему Исполнителем. Автомобили, направленные на обслуживание, должны быть вымыты (вымыт верх автомобиля, низ (днище, включая арки колес).2.3.

По окончании работ Заказчик имеет право осмотреть результат работ, а при обнаружении недостатков выполненных работ немедленно заявить об этом.2.4. Заказчик может отказаться от исполнения договора при условии, что он не имеет задолженности перед Исполнителем.2.5. 3аказчик обязан, забрать автомобили в течение рабочих дней с момента оказания ему услуг по обслуживанию автомобилей.

Заказчик самостоятельно принимает меры для того, чтобы узнать о моменте окончания обслуживания автомобилей.2.6.

Исполнитель обязуется выполнить услуги по обслуживанию автомобилей с надлежащим качеством и в сроки согласованные с Заказчиком. Сроки выполнения работ Исполнителем в настоящем Договоре не устанавливаются, а согласовываются отдельно в каждом случае, при составлении заявки на ремонт.2.7. При обнаружении Заказчиком недостатков выполненных работ Исполнитель обязан устранить их в течение рабочих дней или записать Заказчика на другое время для устранения недостатков.2.8.

Исполнитель имеет право отказаться от выполнения услуг по обслуживанию автомобилей в случае, если:

  1. имеется задолженность Заказчика по ранее оказанным услугам;
  2. автомобили на обслуживание поставлены с опозданием более чем на минут, относительно времени, установленного Исполнителем при приеме заявки от Заказчика. При отсутствии очереди на ремонт, автомобиль может быть принят в ремонт после опоздания.
  3. автомобили поставленные на обслуживание загрязнены, о чем заносится соответствующая запись в журнал заявок на ТО, находящийся у Исполнителя, в присутствии представителя Заказчика (в случае отказа представителя Заказчика подписи, запись считается составленной должным образом, если в журнале есть подпись трех лиц Исполнителя);

2.9.

Нести гарантийные обязательства за выполненный ремонт в период:

  1. Текущий ремонт автомобиля, узла или агрегата – дней с момента окончания выполнения работ;
  2. Регулировочные работы – дней, с момента окончания выполнения работ.
  3. Рихтовочные и сварочные работы, полная или частичная окраска кузова, антикоррозийная обработка – дней с момента окончания выполнения работ;
  4. Техническое обслуживание – дней с момента окончания выполнения работ (подписания заказ-наряда);
  5. Обнаруженные в период гарантийного срока дефекты, связанные с проведенным ремонтом, устраняются за счет Исполнителя. Гарантия не распространяется на запасные части, предоставленные Заказчиком, т.к. в этом случае ответственность за качество поставленных и установленных запчастей несёт Заказчик.
  6. Капитальный ремонт узла или агрегата – дней с момента окончания выполнения работ;

Заказчик обязуется в случае выявления Исполнителем и информировании Заказчика о наличии скрытых дефектов на ТС подлежащем обслуживанию, в течение рабочего дня сообщить Исполнителю решение относительно продолжения ремонта или о прекращении работ (в т.ч. при необходимости направления своего представителя для осмотра ТС). При не представлении согласия на устранение скрытых дефектов, в срок до двух рабочих дней, с момента получения Заказчиком уведомления, Заказчик обязан принять и забрать ТС с территории Исполнителя, а также оплатить Исполнителю стоимость установленных запасных частей, использованных расходных материалов и выполненных работ.

При просрочке указанного срока Заказчик обязан оплатить время простоя автомобиля (охраны) на территории предприятия на основании действующих у Исполнителя расценок. На момент заключения договора рублей в сутки, об изменении расценок Заказчик предупреждается в момент принятия автомобиля в ремонт.2.10. Исполнитель не несет ответственность за качество установленных по просьбе Заказчика «неоригинальных» запасных частей.

В случае поломки установленных «неоригинальных» запасных частей Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость их замены и использованные расходные материалы.3.1.

В день окончания выполнения работ, Исполнитель предоставляет следующие документы: оригинал счет-фактуру и акт выполненных работ (услуг).3.2.

Заказчик обязан принять работу и подписать предоставленный акт выполненных работ (услуг) в день окончания выполнения работ.3.3. Работы (услуги) считаются выполненными (оказанными) с момента подписания акта выполненных работ (услуг) обеими сторонами.3.4.

В случае мотивированного отказа Заказчика принять работы (услуги) Стороны составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.3.5.

Заказчик оплачивает услуги Исполнителя, согласно установленных у Исполнителя тарифов на данные услуги, и стоимости установленных запчастей приобретенных Исполнителем, по действующим у Исполнителя ценам на основании оригинала счета-фактуры и акта выполненных работ, в течение банковских дней, с момента подписания акта выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.3.6.

В случае если Заказчик своевременно, в течение дней с момента окончания ремонта не забрал автомобили, он уплачивает стоимость простоя автомобиля (охраны) на основании действующих у Исполнителя расценок.3.7. Сумма договора рассчитывается индивидуально, исходя из заказа-наряда в каждом конкретном случае обращения Заказчика к Исполнителю.4.1. Исполнитель несет ответственность за качество и своевременность оказанных услуг.

Исполнитель освобождается от ответственности, в случае если недостатки вызваны некачественными запчастями, а просрочка исполнения вызвана обстоятельствами независящими от Исполнителя (отсутствие запчастей на складе, поиск и закупка необходимых запчастей в магазинах и на рынке и т.д.). При необходимости приобретения, заказа запасных частей для ремонта, срок выполнения работ Исполнителем сдвигается на время, необходимое для получения, заказа запасных частей.4.2. 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.4.3.

Штрафные санкции в размере % от суммы простроченной задолженности за фактически оказанные услуги по ремонту за каждый день просрочки могут быть предъявлены Заказчику – за нарушение сроков п.3.6 настоящего договора, после предъявления письменной претензии. 4.4. Штрафные санкции в размере % от общей суммы ремонта за каждый день просрочки могут быть предъявлены Исполнителю – за нарушение сроков выполнения работ, после предъявления письменной претензии.4.5. Пункты, предусматривающие ответственность сторон применяются только при направлении одной стороной другой письменной претензии.4.6.

Неурегулированные споры по выполнению условий договора рассматриваются в Арбитражном суде.5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение одного календарного года, если до истечения договорного срока за дней от сторон не поступило письменного уведомления о расторжении договора, договор пролонгируется на следующий срок, указанный в договоре.5.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.5.3.

Приложения к данному договору являются неотъемлемой частью настоящего Договора, без которых он является недействительным.5.4.

Все изменения и дополнения, к настоящему Договору оформляются письменно в качестве дополнительных соглашений, подписанных обеими Сторонами.5.5.

В случае расторжения Договора Стороны производят полные взаиморасчеты.ЗаказчикЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК:ИсполнительЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК:Заказчик _________________Исполнитель _________________

Договор на ремонт автомобиля

» » » 30.08.2018 В случае обнаружения неисправностей в работе автотранспортного средства и для их устранения необходимо обратиться на предприятие, которое занимается данным видом деятельности.

Для этого составляется договор на ремонт автомобиля. Содержание:

Договор может быть оформлен в произвольной форме, но с учетом стандартных форм.

Важно отразить все требуемые детали документа, предусмотреть условия, которые в дальнейшем не приведут к негативным последствиям для обеих сторон.

При заполнении договора указывается дата составления и населенный пункт. Вписываются сведения о заказчике и подрядчике, выполняющем данные работы. В первом разделе подробно описывается предмет договора.

Здесь нужно указать сведения об автомобиле, его краткие технические характеристики.

Во втором — условия выполнения данного документа. В этом разделе необходимо записать такие факты, как:

  1. передача автомобиля производится на основании акта приема-передачи;
  2. какая из сторон приобретает все расходные материалы;
  3. определить и согласованность по тарифам и расценкам и др.

В третьем разделе указываются конкретные обязанности сторон:

  1. своевременная оплата заказчиком данных работ;
  2. срок исполнения для подрядчика;
  3. требования по сохранности автомобиля и информированию заказчика обо всех изменениях и проблемах;
  4. осуществление контроля за процессом технического обслуживания и пр.

Далее отражается момент возврата транспортного средства и его приема заказчиком работ. В обязательном порядке описать порядок расчетов, ответственность сторон по данному документу, порядок урегулирования всех спорных вопросов.

При необходимости оговорить прочие условия договора.

В документе должны быть представлены адреса и реквизиты организаций.

Заказчик самостоятельно принимает решение о транспортировке автомобиля, необходимости составления акта контрольного замера расхода топлива, назначении ответственного лица, осуществляющего контроль за ходом выполнения ремонтных работ.

Последние новости по теме статьи

Важно знать!
  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов.
  • Знание базовых основ желательно, но не гарантирует решение именно вашей проблемы.

Поэтому, для вас работают бесплатные эксперты-консультанты!

Расскажите о вашей проблеме, и мы поможем ее решить! Задайте вопрос прямо сейчас!

  • Анонимно
  • Профессионально

Задайте вопрос нашему юристу!

Расскажите о вашей проблеме и мы поможем ее решить!

+