Бесплатная горячая линия

8 800 301 63 12
Главная - Трудовое право - Договор на проведение работ по техническому сервисному обслуживанию оборудования

Договор на проведение работ по техническому сервисному обслуживанию оборудования

Договор на проведение работ по техническому сервисному обслуживанию оборудования

Договор на техническое обслуживание оборудования


4,91 Отзывов:41 Просмотров:89945 Голосов:23 Обновлено:22.05.2012 Тип файла .doc (Microsoft Word 97) Тип документа: _______________ «___» ___________ 201__ г. _____________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________, действующего на основании ___________________, с одной стороны и _______________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», лице ______________________________ действующего на основании ___________________ с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1.1. Исполнитель принимает на себя техническое обслуживание, настройку, регулировку аппаратной части принтеров, компьютерной техники и локальной сети указанных в приложении №1 настоящего договора, которое является его неотъемлемой частью.

1.2. Исполнитель принимает на себя поставку расходных и комплектующих материалов для поддержания работоспособности и для ремонта Оборудования.

1.3. Заказчик обязуется оплачивать указанные в п. 1.1-1.2 услуги и материалы в порядке, установленным разделом 4 настоящего договора. 2.1. Техническое обслуживание Оборудования по договору включает в себя следующие виды работ:

  1. выезд по вызовам;
  2. текущий ремонт (внеплановые работы по обслуживанию и ремонту);
  3. настройку техники (работы, являющиеся следствием профилактики или текущего ремонта);
  4. срочный вызов по Техническому обслуживанию ( любые виды работ, не терпящие отложения в силу их производственной необходимости или невозможности их выполнения в установленном порядке, выполняемые в ночное время или в выходные, праздничные дни )
  5. профилактику (плановые работы по обслуживанию и ремонту);

2.2.

Оборудование принимается на техническое обслуживание только после профилактических и необходимых ремонтных работ, за исключением нового Оборудования. 2.3. Техническое обслуживание Оборудования, осуществляется Исполнителем по вызову Заказчика. 2.4. Исполнитель приступает к выполнению работ по ремонту в течение 1 (одних) суток с момента поступления вызова.

В случае отсутствия запасных частей и расходных материалов, срок может быть изменен по согласованию сторон.

2.5. Транспортировка Оборудования к месту ремонта производится как силами и средствами Исполнителя, так и силами и средствами Заказчика, по договоренности в каждом конкретном случае.

2.6. Транспортировка картриджей для осуществления их заправки или восстановления производится силами Заказчика. 2.7. После произведенных работ подписывается “Акт выполненных работ”, в котором указывается список произведенных работ и установленные или замененные комплектующие или расходные материалы, а также время затраченное на выполнение работ .

2.7. После произведенных работ подписывается “Акт выполненных работ”, в котором указывается список произведенных работ и установленные или замененные комплектующие или расходные материалы, а также время затраченное на выполнение работ . Если немотивированный отказ Заказчика от подписания акта выполненных работ повлек за собой просрочку в сдаче работы, риск случайного повреждения обслуживаемого Оборудования переходит к Заказчику с даты, когда акт должен был быть подписан.

При уклонении Заказчика от подписания акта выполненных работ (принятия выполненных работ) в течение 7 дней от даты предъявления акта на подпись Заказчику, Исполнитель вправе приостановить исполнение своих обязательств по договору. 2.8. Оплата Срочного вызова по Техническому обслуживанию осуществляется по двойной стоимости. 2.9. Оплата нового Оборудования, расходных материалов и комплектующих (ЗИП), для замены вышедших из строя, производится Заказчиком дополнительно и не входит в стоимость обслуживания по Договору.

2.10. Поставка нового оборудования и материалов , по умолчанию, осуществляется в течении 7-14 дней, а при определенных условиях согласно срокам, установленным Исполнителем в счетах на оплату и согласованными с Заказчиком. 3.1. Заказчик обязан:

  1. обеспечить согласованность вызовов , в случае если ответственных лиц более одного.
  2. принять и оплатить оказанные услуги в сроки и в порядке, предусмотренными настоящим договором;
  3. завести “Журнал вызовов” и соблюдать его заполнение;
  4. принять все производимые Исполнителем работы, с подписанием соответствующих актов выполненных работ;
  5. обеспечить доступ сервисного инженера Исполнителя к Оборудованию Заказчика.
  6. работать на расходных материалах рекомендуемых Исполнителем;
  7. при первых признаках поломки Оборудования немедленно сообщать Исполнителю;
  8. установить лиц ответственных за эксплуатацию Оборудования;

3.2. Исполнитель обязан:

  1. незамедлительно реагировать на вызова Заказчика;
  2. предварительно информировать Заказчика о необходимости замены каких-либо запасных частей;
  3. соблюдать сроки и условия выполнения работ, оговоренные в данном договоре;
  4. поддерживать минимальные складские запасы расходных материалов и запасных частей для обслуживаемого Оборудования;

3.3.

Исполнитель не несет ответственности за качество работы Оборудования, в случае использования расходного материала, не рекомендуемого Исполнителем, за информацию на жестком диске, в случае физического разрушения поверхности диска, некорректного низкоуровневого форматирования, при обнаружении вирусных программ, а также при использовании оборудования с узлами, блоками, деталями, которые отработали свой ресурс.

3.4 Заказчик, по согласованию с Исполнителем может зарезервировать находящееся на складе Исполнителя новое Оборудование до оплаты на срок не более трех дней. В случае отсутствия подтверждения оплаты платежным поручением резерв снимается в безусловном порядке без предварительного уведомления Заказчика. Заказчик обязан получить зарезервированную и оплаченную продукцию не позднее трех дней с момента прихода денег на расчетный счет Исполнителя либо воспользоваться услугами службы доставки Исполнителя.

По истечении срока резервирования продукция снимается с резерва и Исполнитель не несет ответственности за их своевременную поставку.

Заказчик вправе согласовать с Исполнителем большие сроки резервирования. 4. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА 4.1. Сумма оплаты в месяц по настоящему договору составляет __________ рублей (____________________ ) с учетом НДС. 4.2. Оплата по договору может быть изменена в связи с изменением цен на материалы, условий оплаты труда и появления других затрат, связанных с исполнением обязательств по настоящему договору, о чем Заказчик извещается за 30 дней до наступления срока оплаты.

4.3. Оплата по договору производится на основании счета-фактуры, перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4.4. При просрочке оплаты Заказчиком более 14 дней Исполнитель вправе приостановить исполнение своих обязательств по настоящему договору. 4.5. В случае задержки оплаты по договору, Заказчик обязан известить об этом Исполнителя в течение 3-х дней. 5. ГАРАНТИИ 5.1. Исполнитель гарантирует качественное обслуживание и ремонт Оборудования в сроки, установленные Договором при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации, рекомендуемых Исполнителем.

5.2. Гарантия Исполнителя действительна при условиях соблюдения сотрудниками Заказчика основных правил, изложенных в сопроводительных документах на оборудование (инструкция пользователя). 5.3. В случае некачественного выполнения работ, Исполнитель обязуется обеспечить повторное их выполнение за счет собственных средств. 5.4. Оборудование не подлежит гарантийному обслуживанию в случае:

  1. если Оборудование было вскрыто или ремонтировалось лицом, на то не уполномоченным Исполнителем.
  2. нарушения правил эксплуатации ;
  3. наличия механических повреждений, в случае небрежного обращения;

5.5.

Гарантия не распространяется на расходные материалы. 6. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 6.1. Настоящий договор вступает в силу после подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.

6.2. Срок действия настоящего договора с «___» ___________ 201__ г. по «___» ___________ 201__ г.

В случае, если по окончании срока действия договора не поступило письменного извещения о его расторжении, договор считается пролонгированным на следующий срок. 6.3. Договор, может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае грубого нарушения условий настоящего договора, в случае уклонения Заказчиком от подписания акта выполненных работ и просрочки оплаты счета-фактуры более 14 дней, при этом другая сторона должна быть письменно извещена об этом не позже, чем за 30 дней.

6.4. Расторжение Договора не освобождает стороны от взятых ими на себя финансовых обязательств и произведения окончательных взаиморасчетов. 6.5. Все права и обязательства по настоящему договору передаются третьим лицам с письменного соглашения сторон. 6.6. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

6.7. Ответственность сторон определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.8. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одной для каждой из сторон.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора и результате событий чрезвычайного характера, наступление которых сторона, не исполнившая обязательств полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 7.2. Наступление форс-мажорных обстоятельств влечет увеличение срока исполнения настоящего договора по взаимному согласию сторон на период действия указанных обстоятельств. 7.3 В случае невозможности исполнения обязательств по настоящему договору в связи с форс-мажорными обстоятельствами, стороны принимают решение об отсрочке исполнения настоящего договора или о его расторжении.

7.4 Исполнитель не несет ответственности за задержку, либо срыв поставки продукции по вине фирмы-производителя.

ИСПОЛНИТЕЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЬ ____________________________ ЗАКАЗЧИК __________________________ МП МП Приложение № 1 к Договору № Спецификация оборудования подлежащего техническому обслуживанию Ном п.

п. Наименование Стоимость обслуживания в месяц ИТОГО, руб.

ИСПОЛНИТЕЛЬ ____________________________ ЗАКАЗЧИК __________________________ МП МП Скачать документ «»

  1. Трудовой договор или Договор оказания услуг?
  2. Когда составляется акт при выполнение работ (услуг)?
  • Договор оказания услуг, работ → Договор на ввод в эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт вычислительной и другой техники в гарантийный и послегарантийный период между ремонтным предприятием и потребителем (постановление Госарбитража СССР от 22.10.87 № 21) .1987 г. № 21 (с изменениями, внесенными постановлениями госарбитража ссср от 6 июля 1989 г. №2 и от 20января 1989 г. №1) договор № на ввод в эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт вычислительной и другой техники в гарантийный и послегарантийны.

  • Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Претензия по договору на техническое обслуживание газового оборудования руководителю от , проживающей по адресу: , г.

    , ул. д. кв. . претензия по договору на техническое обслуживание газового оборудования «» 20 года между мной и «» был заключен договор .

  • Договор оказания услуг, работ → Договор на техническое обслуживание железнодорожного пути необщего пользования договор № на техническое обслуживание железнодорожного пути необщего пользования г. «» 20 г. , именуемое .
  • Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Исковое заявление об устранении последствий ненадлежащего технического обслуживания жилого дома .

    истец : адрес : ответчик : адрес: исковое заявление об устранении последствий ненадлежащего технического обслуживания жилого дома и о взыскании компенсации за моральный вред и возмещении убытков. я, проживаю в жилом доме по а.
  • Договор купли-продажи имущества → Договор на техническое обслуживание договор на техническое обслуживание г.

    «» 20 г. (полное наименование организации, поставившей оборудование , именуем.
  • Договор оказания услуг, работ → Договор на содержание и техническое обслуживание средств охранной сигнализации, установленных в местах хранения личного имущества граждан договор № на содержание и техническое обслуживание средств охранной сигнализации, установленных в местах хранения личного имуществ.

  • Договор поставки товаров, продукции → Договор на ввод в эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт вычислительной и другой техники между ремонтным предприятием и изготовителем (утв.

    пост. ГосарбитражаСССР от 12.10.83 г. № 22 (с изм. От 10.09.87 г. № 13, от 6.07.88 г. № 2 и от .ыми постановлением гос- арбитража ссср от 10 сентября 1987 г. no 13, от 6 июля 1988 г. no 2 и от 20января 1989 г. no 1) договор no . . . (на ввод в эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт вычислительной и другой техники в гарантийный перио.
    no 1) договор no . . . (на ввод в эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт вычислительной и другой техники в гарантийный перио.
  • Договор оказания услуг, работ → Договор на оказание услуг по отоплению и техническому обслуживанию систем отопления договор на оказание услуг по отоплению и техническому обслуживанию систем отопления г.

    .

  • Договор оказания услуг, работ → Договор возмездного оказания услуг по техническому обслуживанию установленного оборудования видеонаблюдения договор возмездного оказания услуг по техническому обслуживанию установленного оборудования видеонаблюдения .
  • Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Исковое заявление об устранении последствий ненадлежащего технического обслуживания жилого дома и о взыскании компенсации за моральный вред и возмещении убытков . истец: адрес: ответчик: адрес: исковое заявление об устранении последствий ненадлежащего технического обслуживания жилого дома и о взыскании компенсации за моральный вред и возмещении убытков.

    я, проживаю в жилом доме по а.

  • Договор поставки товаров, продукции → Договор на материально-техническое обеспечение продукцией производственно-технического назначения примерная форма договор на материально-техническое обеспечение продукцией производственно-технического назначения гор. (пос.) «»20г. наимен.
  • Документы делопроизводства предприятия → Акт проведения технического обслуживания и проверки внутренних пожарных кранов утверждаю руководитель учреждения «» 20 г.

    акт проведения технического обслуживания и проверки внутренних пожарных кранов комиссия в составе: председателя и членов комиссии .

  • Договор строительства, строительного подряда → Акт передачи жилого дома на техническое обслуживание, текущий ремонт и санитарное содержание . гк рф по вопросам архитектуры и строительства от 1 апреля 1994 г.

    № 18-24 акт передачи жилого дома по адресу на техническое обслуживание, текущий ремонт и санитарное содержание комиссия в составе: председатель — (наименование организации «з.

  • Договор оказания услуг, работ → договор на техническое обслуживание оборудования № «» 201 г. , именуемое в дальнейшем «исполнитель&raqu.
  • Договор оказания услуг, работ → Договор на обслуживание и ремонт приватизированной квартиры договор на обслуживание и ремонт приватизированной квартиры составлен на основе примерного договора на обслуживание и ремонт при.

Если документ «» оказался для вас полезным, просим вас о нём.

Оставить отзыв Запомните всего 2 слова: Договор-Юрист И добавьте в закладки ().Он Вам ещё пригодится!

Также вы можете оставить письменный отзыв о юристе

Договор на выполнение работ по техническому обслуживанию

/ / / / 3 способа получить бесплатную консультацию юриста 01 Задать вопрос юристу онлайн бесплатно в форме снизу 02 Звонок по бесплатной линии(Москва и регионы РФ) 03 Задать вопрос юристу в онлайн чате, ответ через 10 минут ДОГОВОР на выполнение работ по техническому обслуживанию г. _______________ «____» ______________ 2018 г.

________________________________________________ в лице ________________________________________________, действующего на основании ________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и ________________________________________________ в лице ________________________________________________, действующего на основании ________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

  • ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ: по проведению ежемесячного технического обслуживания ________________________________________________ по адресу: ________________________________________________, а так же выполнение работ сопутствующих (необходимых для выполнения) указанным в техническом задании (Приложение №1). 1.2. Выполнение работ осуществляется в соответствии с техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, согласно Приложению №1. 1.3. Выполняемые работы согласно настоящему Договору, должны соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации.

1.4. Выполняемые работы, не соответствующие обязательным требованиям государственных стандартов и ведомственным ТУ и ТО, считаются не выполненными. 1.5. Выполнение работ по настоящему договору осуществляется с момента подписания Договора по «___» _____________ 2018 года.

1.6. Выполнение работ по ремонту неисправного оборудования проводиться по отдельно заключенному договору.

  • ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик: 2.1.1. поручает Исполнителю выполнение работ в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором; 2.1.2.

обеспечивает доступ Исполнителю к местам выполнения работ, и выполнение согласованных сроков, необходимых для выполнения работ; 2.1.3. обеспечивает оплату выполненных работ в соответствии с п.4 настоящего Договора; 2.1.4.

в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Договора по вине Исполнителя, вправе требовать у него соответствующего возмещения; 2.1.5.

осуществляет контроль за исполнением настоящего Договора; 2.1.6. обязуется передать Исполнителю документацию и информацию, необходимые для выполнения работ по настоящему Договору; 2.1.7. консультирует Исполнителя по вопросам выполнения Договора на выполнение работ; 2.1.8. производит приемку выполненных работ по настоящему Договору услуг; 2.1.9.
производит приемку выполненных работ по настоящему Договору услуг; 2.1.9.

в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Договора по вине Исполнителя вправе требовать у Исполнителя соответствующего возмещения. 2.2. Исполнитель: 2.2.1. обязуется выполнить работы в соответствии с объемами, сроками, указанными в настоящем Договоре, надлежащего качества и по цене, предусмотренной настоящим Договором; 2.2.2. самостоятельно приобретает материальные ресурсы, необходимые для исполнения настоящего Договора на выполнение работ; 2.2.3.

вправе запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика документацию и информацию, необходимые для выполнения настоящего Договора на выполнение работ; 2.2.4. вправе получать консультации у Заказчика по вопросам выполнения настоящего Договора на выполнение работ; 2.2.5.

вправе получать оплату за выполненные работы по настоящему Договору, в соответствии с п.4 настоящего Договора; 2.2.6.

в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Договора по вине Заказчика вправе требовать у Заказчика соответствующего возмещения.

  • ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ

3.1.

При завершении выполнения работ, в целом, Исполнитель представляет Заказчику акт приемки выполненных работ с приложением к нему соответствующих документов ________________________________________________ в период с 10 по 29-е число каждого месяца. 3.2. Заказчик в течение ________ дней со дня получения документов, подтверждающих выполнение работ, обязан направить Исполнителю один экземпляр подписанного Заказчиком документа, подтверждающего выполнение работ. 3.3. В случае несоответствия выполненных работ, требованиям государственных стандартов Российской Федерации, Заказчик и Исполнитель обязаны составить акт с перечнем дефектов.

Указанные претензии должны быть предъявлены Заказчиком в течение ________ дней со дня получения им документов, подтверждающих выполнение работ. Исполнитель обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты.

  • ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И РАСЧЕТОВ

4.1.

Выполненные работы, оплачиваются за счет средств федерального бюджета.

4.2. Ежемесячная стоимость работ по договору составляет ________ рублей. Общая сумма договора ________ рублей.

НДС не облагается. 4.3. Оплата выполненных работ производится после сдачи Исполнителем и приемки Заказчиком выполненных работ, оформленных соответствующими документами. Счета Исполнителя оплачиваются не позднее ________ дней с момента подписания документов, подтверждающих выполнение услуг. 4.3. Стоимость выполненных работ является постоянной и не подлежит изменению на весь период действия настоящего Договора.

4.4. Датой выполнения работ, считается дата, указанная в документе, подтверждающего выполнение работ.

  • ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.

В случае некачественного выполнения работ Исполнитель по требованию Заказчика производит их повторно за свой счет. 5.2. В случае недовыполнения, нарушения сроков выполнения работ, утвержденных графиком выполнения работ, Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере одной трехсотой действующей на день ее уплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости недовыполнены работ за каждый день просрочки. 5.3. В случае нарушения сроков оплаты выполнения работ по вине Заказчика он уплачивает Исполнителю пени в размере одной трехсотой действующей на день ее уплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости несвоевременно оплаченных выполненных работ, за каждый день просрочки.

5.4. В случае прекращения выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, по вине Исполнителя, последний обязан возместить Заказчику понесенные убытки. 5.5. В случае прекращения выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, по вине Заказчика, он несет ответственность в соответствии с требованиями действующего законодательства.

5.6. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых ими обязательств.

5.7. В случае возникновения споров Стороны обязуются принять все меры для их разрешения путем договоренности. 5.8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему Договору, Заказчик и Исполнитель несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 5.9. Споры и разногласия, не урегулированные Сторонами путем переговоров и в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются Арбитражным судом ________________________.

  • ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

6.1.

Уполномоченные органы исполнительной власти вправе осуществлять контроль за исполнением настоящего Договора, в том числе проводить экспертные проверки. 6.2. При проведении контроля Заказчик и контролирующие органы осуществляют проверку выполненных работ, оказанных услуг, установленного (используемых) оборудования (материалов) с точностью до одной единицы измерения, с применением правил округления (до 0,5, включительно, округляется в меньшую сторону, свыше 0,5 в большую).

  • СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

7.1.

Срок действия настоящего Договора устанавливается с момента подписания по «___» _____________ 2018 года включительно. 7.2. В настоящий Договор по соглашению Сторон могут быть внесены изменения и дополнения в письменной форме.

  • ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

8.1.

Форс-мажорные обстоятельства, обстоятельства непреодолимой силы – чрезвычайные, непреодолимые, не зависящие от воли и действий Сторон Договора обстоятельства, в связи с которыми Стороны или Сторона оказываются неспособными выполнить принятые ими обязательства.

К форс-мажорным обстоятельствам относятся: пожары, землетрясения, наводнения, другие стихийные бедствия, касающиеся Стороны, которая не может по этой причине выполнить взятые на себя обязательства.

Возникновение форс-мажорных обстоятельств освобождает Сторону от ответственности за выполнение принятых ею обязательств.

  • ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1.

Настоящий Договор составлен в письменной форме в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 9.2. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: техническое задание (Приложение №1).

  • ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель Юр.

адрес: Почтовый адрес: ИНН: КПП: Банк: Рас./счёт: Корр./счёт: БИК: Заказчик Юр. адрес: Почтовый адрес: ИНН: КПП: Банк: Рас./счёт: Корр./счёт: БИК:

  • ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель _______________ Заказчик _______________

Договор оказания услуг по сервисному обслуживанию техники (бланк, образец — 2021)

г.

Москва «___»_________ 201_ г. ОАО «____________», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора _______________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «___________», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора _________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор на обслуживание (далее – «Договор») о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. В рамках настоящего договора на обслуживание Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по осуществлению сервисного технического обслуживания бытовой техники Заказчика, а Заказчик обязуется оплачивать эти услуги в сроки и в порядке, установленные договором на оказание услуг.

1.2. Под сервисным обслуживанием бытовой техники в настоящем договоре понимается оценка технического состояния бытовой техники: электрочайников, пылесосов, холодильников, микроволновых печей и т.д. 1.2.1. Оценку технического состояния бытовой техники Исполнитель проводит в сроки, согласованные с Заказчиком. 1.2.2. При выявлении в ходе осмотра бытовой техники неисправностей Исполнитель уведомляет об этом Заказчика.

Заказчик вправе отремонтировать бытовую технику самостоятельно или силами Исполнителя по отдельному соглашению. 1.3. Работы по ремонту бытовой техники производятся Исполнителем на основании вызова Заказчика (письма, телеграммы, телекса, телефонограммы).

Телефонограммы принимаются диспетчерской службой Исполнителя по тел. __________ с ___ часов __ минут до ___ часов __ минут в рабочие дни.

При вызове Заказчик сообщает марку и вид бытовой техники, характер неисправности и другие сведения, которые Заказчик считает необходимым сообщить; диспетчер сообщает Заказчику свою фамилию, номер вызова, дату и время принятия вызова. 1.4. В период действия договора оказания услуг Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменять количество и наименования обслуживаемой бытовой техники.

1.5. В период действия договора на обслуживание Заказчик может перемещать бытовую технику в пределах своей организации с уведомлением Исполнителя о произведенном перемещении.

1.6. Устранение возникающих неисправностей и дефектов бытовой техники (при наличии такой технической возможности) производится в течение ___ (_______) дней с момента получения об этом уведомления Заказчика. 1.7. В случае необходимости в ходе ремонта бытовой техники Исполнитель осуществляет поиск и покупку комплектующих за счет Заказчика. 1.8. Сервисное обслуживание бытовой техники Заказчика осуществляется по настоящему Договору вне зависимости от истечения гарантийного срока на нее.

1.9. Предоставление Исполнителем Заказчику услуг по настоящему Договору оформляется двусторонним актом. 2. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 2.1.

Сервисное обслуживание бытовой техники осуществляется Исполнителем своими силами. 2.2. Работы, указанные в п. 1.2 договора на обслуживание, производятся согласно заявкам Заказчика в течение ___ (_____) дней после получения заявки Исполнителем в порядке, установленном п.

1.3 Договора. 2.3. Стоимость комплектующих деталей, замена которых должна быть произведена в ходе ремонта, согласуется с Заказчиком. В случае возражений Заказчика на покупку комплектующих по цене, указанной Исполнителем, Заказчик самостоятельно осуществляет покупку необходимых запасных частей и предоставляет их Исполнителю для замены дефектных и неисправных деталей.

В противном случае Исполнитель не несет ответственности за нерабочее состояние техники, на ремонт которой комплектующие и запасные части не были предоставлены Заказчиком.

2.4. После осмотра неисправной бытовой техники Исполнитель составляет акт, в котором указывает обнаруженные неисправности, перечень работ, которые надо осуществить, и детали, подлежащие замене, а также стоимость указанных деталей. Акт подписывается уполномоченным представителем Заказчика.

2.5. Если ремонт бытовой техники непосредственно на месте невозможен, его доставка от Заказчика до ремонтной мастерской Исполнителя и обратно осуществляется силами и за счет Исполнителя. 2.6. Замененные дефектные изделия или их детали остаются у Исполнителя либо передаются Заказчику по его требованию.

2.7. По итогам выполненных работ Стороны ежемесячно оформляют акт выполненных работ. На основании акта Исполнитель выставляет счет.

3. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ 3.1. Стоимость оказываемых по настоящему договору услуг Исполнителя составляет _______ (_________________________) рублей __ копеек, включая НДС 18% — _______ (_________________________) рублей __ копеек, в месяц. 3.2. Оплата услуг по настоящему договору на обслуживание производится Заказчиком ежемесячно до ______ числа расчетного месяца на основании выставляемых Исполнителем счетов.

Оплата услуг производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем услуг по настоящему договору он несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.2. В случае неоплаты услуг Исполнителя в установленный настоящим договором срок Заказчик уплачивает пени в размере 0,5% от причитающейся к оплате суммы за каждый день просрочки.

Исполнитель должен направить Заказчику письменную претензию с указанием суммы задолженности и выражением своего намерения взыскать неустойку за просрочку оплаты. 4.3. Считается, что Заказчик признал неустойку, начисленную в соответствии с п. 4.2 настоящего договора на обслуживание, если он перечислил на расчетный счет Заказчика денежные средства в счет оплаты неустойки, а также в случае имеющегося решения суда, вступившего в законную силу, о взыскании с Заказчика неустойки по данному договору.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 5.1. Настоящий договор на обслуживание техники вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до «___»_________ 201_ года, либо до момента досрочного расторжения в случаях, предусмотренных Договором и действующим законодательством РФ.

5.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению сторон. 5.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора с уведомлением Исполнителя не менее чем за 10 (десять) дней до момента расторжения. В таком случае договор считается расторгнутым по истечении указанного 10-дневного срока при условии получения уведомления Исполнителем.

5.4. В случае расторжения договора Заказчиком в порядке, предусмотренном п. 5.3 Договора, он обязан оплатить услуги Исполнителя, исходя из стоимости услуг за месяц, пропорционально количеству дней последнего месяца действия договора, в течение которых договор сохранял силу. 5.5. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора с уведомлением Заказчика не менее чем за ______(_________) дней до момента расторжения в случае просрочки оплаты со стороны Заказчика на срок более чем ______ (_________) дней.

и т.д… Весь типовой бланк и образец договора оказания услуг по сервисному обслуживанию техники открыт для использования в прикрепленной форме. Прикреплённые файлы: Закажите услугу у юриста Ваши обращения конфиденциальны! Заказать Закажите услугу у юриста Ваши обращения конфиденциальны!

Заказать + © 2016.

Договор на сервисное обслуживание оборудования: образец для газового котла и другой техники

Договор на сервисное обслуживание часто используется лицами, обладающими той или иной техникой или системой, которая нуждается в проведении профилактического обслуживания для обеспечения стабильного штатного функционирования. Часто выполнение таких работ требует квалифицированного вмешательства, для чего приходится заключать соответствующий договор с обслуживающими организациями. Примером здесь будет договор на сервисное обслуживание газовых котлов.

Вне зависимости от того, какое именно сервисное обслуживание, и в отношении чего требуется, как и у любого соглашения о подряде у него будут существенные условия. В данном случае такими условиями будет исчерпывающее определение работ, которых подразумевает сервисное обслуживание, (определяется правилами эксплуатации оборудования), а также сроком их проведения.

Имеет значение и то, кто и какие предоставляет оборудование и материалы для осуществления этих работ.

В случае, если к оговору сервисного обслуживания оборудования,будут привлекаться соисполнители (субподрядчики), имеет смысл указать обязанность подрядчика согласовывать с заказчиком привлечение каждого субподрядчика. Деятельность по проведению многих работ требует от исполнителя наличия разрешительной документации, и потому в соглашении имеет смысл сослаться на её наличие, а также приложить копию.Подготавливая договор сервисного обслуживания техники, рекомендуется также рассмотреть детально взаимодействие сторон в случае обнаружения недостатка в работах, проведенных исполнителем: срок его реагирование на сообщение об обнаруженных проблемах, срок их устранения, итд. Сдачу и приемку работ лучше оформлять по специальному акту, форму которого можно заранее утвердить соглашением.

Распространенной практикой является также закрепление штрафных санкций для стороны, не исполнившей своих обязательств надлежащим образом.

На случай возникновения неустранимых противоречий, или нарушения контрагентом обязательств, возможно сразу договориться о том, какой суд вправе будет рассматривать спор из этого соглашения.

Договор технического сервисного обслуживанияконечно возможно заключить и после подготовки его проекта юристом, или подготовить проект соглашения, опираясь на готовые образцы договоров, представленные в Интернете. Если подготовить договор на сервисное обслуживание котла, таким способом, то нельзя будет с уверенностью гарантировать, что все аспекты отношений сторон будут урегулированы в надлежащем объеме, а документ будет актуальным действующему законодательству. Этот документ, будучи составленным грамотно, должен учитывать всю специфику предмета работ и их содержание.

Добиться такого непросто, ведь договор сервисного обслуживания газового котла определяет работы, которые уникальны для определенного котельного оборудования, разновидностей которого великое множество. Договор сервисного обслуживания котлов, составленный юристом, скорее всего будет качественным и соответствовать действующему законодательству, но следует понимать, что в этом случае к стоимости работ и материалов по обслуживанию котла прибавится и стоимость услуг юриста.

Этот документ вполне возможно подготовить и не обращаясь к услугам правоведов, тем самым, значительно сэкономив средства. И осуществить это поможет не образец договора сервисного обслуживания, скачанный из Интернета, а интерактивный шаблон, представленный на нашем сервисе и обладающий всеми реквизитами, которые должен содержать документ, составленный в соответствии с условиями действующего законодательства.

Для использования нашим сервисом не требуется специфического оборудования или программного обеспечения, все что нужно чтобы подготовить договор сервисного обслуживания газового оборудования – компьютер с доступом в Интернет и браузером.

С этим шаблоном часто используют:Популярные документы и процедуры:

Договор технического обслуживания оборудования

Договор технического обслуживания (техобслуживание) оборудования является разновидностью договора возмездного оказания услуг, по которому исполнитель обязуется по заданию заказчика осуществить техническое обслуживание оборудования (оказать услуги), а заказчик обязуется оплатить эти услуги (). Техническое обслуживание оборудования представляет комплекс работ проводящихся для поддержания основных параметров работы оборудования. Оно проводится для того, чтобы избежать преждевременного выхода из строя системы, и поддержания максимально длительного срока штатной эксплуатации оборудования.

К таким мерам можно отнести и ремонт поврежденных частей оборудования для предотвращения поломки и увеличения срока работоспособности оборудования.

Следует отметить, что существует принципиальное отличие техобслуживания оборудования от гарантийного обслуживания или ремонта. В первом случае оборудование находится в рабочем состоянии, во втором случае имеется оборудование, вышедшее из строя.

Техническое обслуживание позволяет эксплуатировать оборудование постоянно, с максимальными производительностью и КПД, резко снизить вероятность выхода из строя оборудования. Договор сервисного обслуживания обычно заключается на длительное время по образцу, в отличии от разового договора на техобслуживание.

, как правило, заключается вместе с договором на покупку и установку оборудования, но возможно и отдельное заключение соглашения. Отношения по договору технического обслуживания и ремонту оборудования регулируются .

Кроме ГК РФ, отношения по возмездному оказанию услуг также регулируются и другими нормативными актами, устанавливающими специальные требования к конкретным видам оказываемых услуг, например, Законом РФ «О защите прав потребителей».

имеет свои особенности, а именно: во-первых, предметом договора являются услуги, во-вторых, ярко выраженный личный характер договора. В предмете договора технического обслуживания оборудования необходимо указывать действия или деятельность исполнителя при оказании услуг заказчику.

Договор технического обслуживания имеет длящийся характер, так как исполнитель обязуется совершать определенные действия, т.е.

подразумеваются многократно повторяющиеся длящиеся действия исполнителя. Закон не определяет конкретно форму договора технического обслуживания оборудования, т.е.

предполагается, что он может заключаться как в устной, так и в письменной форме (-). Однако, согласно несоблюдение простой письменной формы договора лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение договора и его условий на свидетельские показания, но не лишает их права приводить письменные и другие доказательства.

Сторонами договора техобслуживания оборудования являются исполнитель и заказчик.

В их качестве могут выступать как граждане, так и юридические лица, так как законодательство не содержит каких-либо ограничений в отношении участников договора. В основном, в качестве исполнителя выступают специализированные организации, занимающиеся продажей либо установкой определенного оборудования.

Цена в договоре техобслуживания оборудования не определяется законодательными актами.

Последние новости по теме статьи

Важно знать!
  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов.
  • Знание базовых основ желательно, но не гарантирует решение именно вашей проблемы.

Поэтому, для вас работают бесплатные эксперты-консультанты!

Расскажите о вашей проблеме, и мы поможем ее решить! Задайте вопрос прямо сейчас!

  • Анонимно
  • Профессионально

Задайте вопрос нашему юристу!

Расскажите о вашей проблеме и мы поможем ее решить!

+